alerta Si el documento se presenta incompleto en el margen derecho, es que contiene tablas que rebasan el ancho predeterminado. Si es el caso, haga click aquí para visualizarlo correctamente.
 
DOF: 27/12/2016
Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Infraestructura Indígena a cargo de la Dirección General Adjunta de Infraestructura de la Comisión Nacional para el Desarrollo3 de los Pueblos Indígenas para el ejercicio fiscal 2017

Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Infraestructura Indígena a cargo de la Dirección General Adjunta de Infraestructura de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para el ejercicio fiscal 2017. (Continúa de la Novena Sección)

(Viene de la Novena Sección)

 

 

 

7. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
TRONCO COMUN DE PROGRAMACION (APLICA A LAS VERTIENTES A Y B)
Paso
núm.
Responsable
Descripción de la Actividad
1
DGAI / Delegación Estatal / Dependencia Estatal Responsable
Difunden los instrumentos normativos del Programa:
·    Reglas de operación
·    Modelo de Acuerdo de Coordinación
·    Modelo de Anexo de Ejecución
·    Modelo de Actas de entrega-recepción
·    Formato del proceso de contratación
·    Formato de seguimiento de avances físicos y financieros
·    Formato de cierre de ejercicio
·    Reglamento del CORESE
·    Indices de asignación presupuestal
·    Localidades elegibles
·    Sistema de Información del Programa de Infraestructura Indígena
·    Guía operativa de contraloría social
·    Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social
2
Delegación Estatal
Brinda apoyo, orientación y asesoría a las comunidades en materia de gestión de obras, que pueden ser captadas mediante el Sistema de Atención de Solicitudes Indígenas (SASI).
Nota: Los CCDI ´s envían a la Delegación Estatal los Proyectos de Obra captados en su ámbito territorial.
3
 
Recibe e integra demanda de obras de localidades que cumplan con los requisitos de elegibilidad y envía los Proyectos de Obra a la Dependencia Estatal Responsable.
4
Dependencia Estatal Responsable
Recibe de la Delegación Estatal, Dependencias Normativas, Municipios y ventanillas propias, la demanda de obras que cumplan con los requisitos de elegibilidad; en su caso, integra y/o gestiona documentación complementaria (derechos, permisos, etc.). Envía a la Entidad Normativa correspondiente.
5
Entidad Normativa
Conforme a su ámbito de competencia, revisa y valida Proyectos de Obra y, en su caso, expedientes complementarios (permisos, derechos de vía, entre otros).
¿Valida?
Sí: Ir al paso núm. 7
No: Ir al paso núm. 6
6
Dependencia Estatal Responsable
Recibe observaciones de la Entidad Normativa y determina acciones a instrumentar para solventarlas.
7
Entidad Normativa
Envía oficio de validación positiva a la Dependencia Estatal Responsable.
8
Dependencia Estatal Responsable
Recibe la validación por parte de la Entidad Normativa y procede a integrar la propuesta de obras (proyectos ejecutivos), incluyendo la aceptación de los beneficiarios. Envía al CORESE para revisión del cumplimiento de requisitos técnicos y normativos.
Deberá resguardar las solicitudes de obra recibidas y los documentos mediante los cuales informó a los solicitantes sobre el resultado de su petición.
9
CORESE
Recibe la propuesta de obras y revisa el cumplimiento de los requisitos técnicos y normativos.
¿Acepta?
Sí: Ir al paso núm. 10
No: Regresa al paso núm. 8, para que la Dependencia Estatal Responsable atienda las observaciones y/o recomendaciones realizadas por el CORESE.
 
10
 
Emite dictamen positivo mediante minuta o acta de acuerdos y envía Precartera de obras validada a la Dependencia Estatal Responsable.
11
Dependencia Estatal Responsable
Recibe la precartera de obras validada (Proyectos ejecutivos) y gestiona la suscripción del Acuerdo(s) de Coordinación. Envía a la Delegación Estatal la Propuesta de Precartera de Obras validada.
12
Delegación Estatal
Concentra y sistematiza los proyectos ejecutivos de las obras propuestas (precartera). Carga el SIPROII.
13
DGAI
Consulta SIPROII. Revisa la propuesta de obras y gestiona con la Dependencia Estatal Responsable la suscripción del Acuerdo(s) de Coordinación, eligiendo obras viables a apoyar, constituyendo el Proyecto de Acuerdo de Coordinación y el de la Cartera de obras del Programa.
14
 
Facilita y apoya la firma del Acuerdo(s) de Coordinación entre el Titular o funcionario facultado de la CDI y los gobiernos estatales.
15
 
Sistematiza y concentra la Cartera de Obras por Entidad Federativa. Actualiza SIPROII y MIR.
16
 
Emite Oficio de asignación presupuestal para la ejecución de las obras convenidas y envía a la Delegación Estatal.
17
 
Solicita a Dirección de Asuntos Jurídicos publicación de Acuerdos de Coordinación y listado de obras en el DOF
18
Dependencia Estatal Responsable / Entidad Ejecutora
Ambas instancias, con base en el Acuerdo de Coordinación, suscriben el Anexo de Ejecución por cada obra turnando copias a la Delegación Estatal y al CORESE.
La Dependencia Estatal Responsable, cuenta con un plazo de 10 días naturales para entregar los Anexos de Ejecución firmados a la Delegación Estatal a partir de la firma del Acuerdo de Coordinación.
19
Dependencia Estatal Responsable
Solicita a la Delegación Estatal, mediante oficio, la autorización de recursos para la
ejecución de las obras, adjuntando copia de los Anexos de Ejecución firmados.
Envía designación de funcionario responsable del SICS
20
Delegación Estatal
Recibe el Oficio de Asignación presupuestal emitido por la DGAI. De la Dependencia Estatal Responsable recibe el oficio de solicitud de ministración y los anexos de ejecución de obra e integra expediente por obra del Programa.
21
 
Elabora oficio de autorización específico por obra (consolidado o individual) y envía a Dependencia Estatal Responsable. Actualiza el SIPROII.
22
Dependencia Estatal Responsable
Recibe el oficio de autorización específico por obra y comunica autorización a Entidad Ejecutora designada.
Nota: Los oficios de autorización de los recursos federales y estatales deberán entregarse a la DER en un término de 15 días naturales a partir de la firma del anexo de ejecución
23
Entidad Ejecutora
Recibe oficio de autorización específico e inicia proceso de contratación de obra, a través del proceso licitatorio o por administración directa.
Inicia proceso de promoción de contraloría social y conformación de comités
Vertiente de ejecución de obra:
Por Contrato: Continua en proceso "Supervisión gerencial y ejecución de obras por contrato" (actividades 24 y 31).
Por Administración Directa: Continua en proceso "Supervisión gerencial y ejecución de obras por administración directa" (actividades 24 y 31).
Cuenta con un término de 20 días naturales para iniciar el proceso de licitación a partir de la autorización de los recursos federales y estatales.
 
 
VERTIENTE A. POR CONTRATO
 
Paso
núm.
Responsable
Descripción de la Actividad
24
DGAI
Elabora términos de referencia y bases de licitación para la supervisión gerencial de obra y envía a la Delegación Estatal.
25
Delegación Estatal
Recibe términos de referencia y bases de licitación para la supervisión gerencial de obra y prepara el procedimiento licitatorio.
26
 
Desarrolla el procedimiento licitatorio para la contratación de la supervisión gerencial de obra conforme a las disposiciones aplicables.
27
 
Contrata los servicios de supervisión gerencial de obra con el licitante adjudicado.
28
 
Tramita ministración de recursos para el anticipo de supervisión gerencial de obra ante a la DGAI y actualiza el SIPROII.
29
DGAI
Recibe oficio y tramita ministración de recursos a la Delegación Estatal ante la CGAF. Actualiza el SIPROII.
30
Delegación Estatal
Recibe los recursos del anticipo para la supervisión gerencial de obra y procede al pago correspondiente. Actualiza el SIPROII.
31
Ejecutora
Proporciona la información técnica de las obras a la empresa supervisora y desarrolla procedimiento para la ejecución de obra conforme a las disposiciones aplicables.
32
 
Invita a la empresa supervisora a los eventos que se deriven del procedimiento licitatorio.
33
Empresa supervisora
Inicia actividades, participa como observador del proceso de licitación para ejecución de obra.
34
 
Elabora informe del proceso licitatorio y envía a Delegación Estatal.
35
Delegación Estatal
Recibe informe de supervisión gerencial y envía a la DGAI y al CORESE. Actualiza el SIPROII.
36
DGAI
Recibe informe de supervisión gerencial y documenta en registros de obra. Consulta y actualiza el SIPROII.
37
Ejecutora
Adjudica obra a licitante y solicita ante la Dependencia Estatal Responsable anticipo y presenta el programa de ejecución de obra, minuta de reunión de promoción de la contraloría social, solicitud del comité para su registro, registro de comité de contraloría social conformado y evidencia de capacitación al comité.
38
Dependencia Estatal Responsable
Recibe de Ejecutora documentación y revisa.
Deberá publicar en su página de internet la relación de los contratos de obra, señalando el nombre de las empresas y sus montos, así como los informes de seguimiento sobre su ejecución.
Captura en el SICS información de los comités de contraloría social constituidos.
39
 
Envía documentación al CORESE para su seguimiento
40
CORESE
Recibe los informes de supervisión gerencial y documentación para el seguimiento reportando cualquier recomendación u observación a la Dependencia Estatal Responsable.
Deberá ser informado por la Dependencia Estatal Responsable sobre la atención dada a sus recomendaciones u observaciones.
41
Dependencia Estatal Responsable
Solicita entrega de recursos federales del anticipo a la Delegación Estatal y envía programa de ejecución de obra y reporte de SICS en el que se evidencia la captura de los comités constituidos. Anexa copia de la solicitud de gestión de recursos estatales.
42
Delegación Estatal
Recibe solicitud de aportación para entrega de recursos de anticipo, programa de ejecución de obra y reporte del SICS en el que se evidencia la captura de los comités constituidos y solicita ante la DGAI la ministración de recursos respectiva. Actualiza el SIPROII y verifica el SICS.
 
43
DGAI
Consulta SIPROII, analiza solicitud, considerando la información del formato de contratación.
¿Autoriza?
Sí: Ir al paso núm. 44.
No: Regresa al paso núm. 38
Turna a Delegación Estatal para devolución a la Dependencia Estatal Responsable, indicando observaciones para reiniciar actividad 38.
44
 
Tramita ministración de recursos a la Delegación Estatal ante la CGAF para pago de anticipo. Actualiza el SIPROII y la MIR.
45
Delegación Estatal
Recibe recursos de anticipo, ministra a cuenta bancaria específica, y comunica a la Dependencia Estatal Responsable.
Cuenta con un plazo máximo de 2 días hábiles para informar oficialmente a la Dependencia Estatal Responsable sobre la ministración de recursos federales.
46
Dependencia Estatal Responsable
Recibe recursos federales que administra en una cuenta bancaria productiva específica y recursos locales, ministra a la Ejecutora.
Nota: Mediante acuerdo del CORESE se podrán ministrar los recursos a cuenta bancaria específica de la Ejecutora. En este caso, la Ejecutora asume las obligaciones de la DER para el manejo de los recursos.
47
Ejecutora
Recibe recursos (federales y locales) paga el anticipo y da inicio a la ejecución de obra.
48
 
Solicita recursos conforme al programa de ejecución de obra.
Mantiene reuniones de seguimiento periódicas con el Comité de Contraloría Social, levanta informes correspondientes.
49
Empresa supervisora
Supervisa ejecución técnica y financiera por etapa, elabora informes periódicos y reporte de Avance Físico Financiero, envía a Delegación.
50
Delegación Estatal
Recibe informe de supervisión gerencial y Avance Físico Financiero, envía a CORESE; tramita pago parcial de supervisión gerencial ante la DGAI. Actualiza el SIPROII.
51
DGAI
Recibe informe de supervisión gerencial y Avance Físico Financiero, consulta SIPROII; tramita ministración de recursos a Delegación estatal ante la CGAF para que realice pago parcial a la supervisión gerencial. Actualiza el SIPROII y la MIR
52
Dependencia Estatal Responsable
Recibe de ejecutora solicitud e informes de Comité de Contraloría Social conforme a la periodicidad establecida en la Guía Operativa, actualiza el SICS y solicita ministración de recursos federales (CDI) ante la Delegación, adjuntando copia de trámite de solicitud de recursos estatales y reporte del SICS de registro de reuniones e informes.
53
CORESE
CORESE recibe informe de supervisión y avance físico financiero para seguimiento, reportando cualquier recomendación u observación a la DER.
Deberá ser informado por la Dependencia Estatal Responsable sobre la atención dada a sus recomendaciones u observaciones.
54
Delegación Estatal
Recibe solicitud para entrega de recursos federales y solicita ante la DGAI la ministración correspondiente. Actualiza el SIPROII y verifica el SICS.
55
DGAI
Consulta SIPROII, analiza solicitud considerando los avances físicos financieros y el programa de ejecución de obra.
¿Autoriza?
Sí: Ir al paso núm. 56.
No: Regresa al paso núm. 54
Turna a Delegación Estatal para devolución a la Dependencia Estatal Responsable, indicando observaciones para su atención.
 
56
 
Tramita ministración de recursos a la Delegación Estatal ante la CGAF. Actualiza el SIPROII y MIR.
57
Delegación Estatal
Recibe los recursos y ministra a cuenta bancaria específica, y comunica a la Dependencia Estatal Responsable. Actualiza el SIPROII.
Cuenta con un plazo máximo de 2 días hábiles para informar oficialmente a la Dependencia Estatal Responsable sobre la ministración de recursos federales.
58
Dependencia Estatal Responsable
Recibe recursos federales que administra en una cuenta bancaria productiva específica y recursos locales, ministra a la Ejecutora.
Nota: Mediante acuerdo del CORESE se podrán ministrar los recursos a cuenta bancaria específica de la Ejecutora. En este caso, la Ejecutora asume las obligaciones de la DER para el manejo de los recursos.
59
Ejecutora
Recibe recursos (federales y locales) paga al contratista y continua la ejecución de obra, hasta el término de la misma
¿Concluyó la obra?
: Ir al paso núm. 60
No: Regresa al paso núm. 48
60
Ejecutora / Dependencia Estatal Responsable/ Empresa supervisora
Revisan conclusión de obras; la constructora y la ejecutora elaboran actas de entrega-recepción, con la participación de la empresa de supervisión gerencial, invitando a los beneficiarios; envía Acta a DER y ésta a su vez a la Delegación Estatal
La ejecutora recaba informe final del comité de contraloría social y lo entrega a la Dependencia Estatal Responsable para actualizar el SICS.
61
 
Ejecutora y Operadora suscriben Acta de entrega recepción de obra para la operación, conservación y mantenimiento, con la participación de la empresa de supervisión gerencial y la Dependencia Estatal Responsable. Esta última a su vez envía a Delegación Estatal
No aplica en el caso de que la ejecutora opere la obra realizada.
La Dependencia Estatal Responsable envía a la Delegación evidencia de captura de informe final de la obra.
62
Ejecutora
La ejecutora y la contratista elaboran finiquito de obra y envía a la Dependencia Estatal Responsable y ésta a su vez a la Delegación Estatal.
63
Delegación Estatal
Recibe actas, fianza y finiquito de obra e integra a expediente por obra del Programa. Actualiza el SIPROII.
64
Empresa supervisora
Elabora informe final de supervisión gerencial de obra y entrega a la Delegación Estatal para pago de finiquito de contrato.
65
Delegación Estatal
Recibe informe final de supervisión gerencial de obra, lo envía a DGAI; y le solicita los recursos para finiquito de la empresa supervisora. Actualiza el SIPROII.
66
DGAI
Recibe informe final de supervisión gerencial de obra y solicitud de recursos.
67
 
Tramita ministración de recursos a la Delegación Estatal ante la CGAF. Actualiza el SIPROII y la MIR.
Alimenta Matriz de Indicadores y Base de Datos.
 
68
Delegación Estatal
Recibe recursos y efectúa el pago de finiquito a la empresa de supervisión gerencial. Actualiza el SIPROII.
Elabora cierre de ejercicio y envía a la DER
69
Dependencia Estatal Responsable
La DER valida cierre de ejercicio y envía a la Delegación Estatal.
70
Delegación Estatal
Completa expediente por obra del Programa; verifica cierre de ejercicio identificando recursos no ejercidos y/o pasivos y envía a DGAI. Actualiza el SIPROII.
71
DGAI
Consulta SIPROII, recibe Cierre de ejercicio por Delegación Estatal, integra y formula cierre de ejercicio programático presupuestal anual. Actualiza el SIPROII y la MIR.
72
 
Concilia cierre versus CGAF. Actualiza el SIPROII.
 
 
VERTIENTE B. POR ADMINISTRACION DIRECTA
Paso
núm.
Responsable
Descripción de la Actividad
24
DGAI
Elabora términos de referencia y bases de licitación para la supervisión gerencial de obra y envía a Delegación Estatal.
25
Delegación Estatal
Recibe términos de referencia y bases de licitación para la supervisión gerencial de obra y prepara el procedimiento licitatorio.
26
 
Desarrolla procedimiento licitatorio para la supervisión gerencial de obra, conforme a las disposiciones aplicables.
27
 
Contrata los servicios de supervisión gerencial de obra con el licitante adjudicado.
28
 
Mediante oficio tramita ministración de recursos para anticipo de supervisión gerencial de obra ante a la DGAI. Actualiza el SIPROII.
29
DGAI
Recibe oficio y tramita ministración de recursos a la Delegación Estatal ante la CGAF. Actualiza el SIPROII y la MIR.
30
Delegación Estatal
Recibe recursos de anticipo de supervisión gerencial de obra y procede al pago correspondiente. Actualiza el SIPROII.
31
Ejecutora
Proporciona información técnica de las obras a la empresa supervisora y desarrolla procedimiento para la ejecución de obra, conforme a las disposiciones aplicables.
32
Empresa supervisora
Inicia actividades verificando la información técnica de la obra.
33
Ejecutora
Realiza obra por Administración Directa, con base en el Anexo de Ejecución, solicita ante la Dependencia Estatal Responsable anticipo y presenta programa de ejecución de obra, minuta de reunión de promoción de la contraloría social, solicitud del comité para su registro, registro de comité de contraloría social conformado y evidencia de capacitación al comité.
34
Dependencia Estatal Responsable
Envía documentación al CORESE para su seguimiento.
Captura en el SICS información de los comités de contraloría social constituidos.
35
CORESE
Recibe documentación para seguimiento, reportando cualquier recomendación u observación a la Dependencia Estatal Responsable
Deberá ser informado por la Dependencia Estatal Responsable sobre la atención dada a sus recomendaciones u observaciones.
36
Dependencia Estatal Responsable
Solicita la entrega de recursos federales del anticipo (CDI), envía programa de ejecución de obra y reporte de SICS en el que se evidencia la captura de los comités constituidos y copia del trámite de la gestión de recursos estatales.
 
37
Delegación Estatal
Recibe solicitud de aportación para entrega de recursos del anticipo y para ministraciones, conforme al programa de ejecución de obra y reporte del SICS en el que se evidencia la captura de los comités constituidos, solicita ante la DGAI la ministración de recursos respectiva. Actualiza el SIPROII.
38
DGAI
Consulta SIPROII, tramita ministración de recursos a la Delegación Estatal ante la CGAF para pago de anticipo. Actualiza el SIPROII y la MIR..
39
Delegación Estatal
Recibe recursos y ministra a cuenta bancaria específica y comunica a Dependencia Estatal Responsable. Actualiza Base de Datos. Actualiza el SIPROII
Nota: Cuenta con un plazo máximo de 2 días hábiles para informar oficialmente a la Dependencia Estatal Responsable sobre la ministración de recursos federales.
40
Dependencia Estatal Responsable
Recibe recursos federales que administra en una cuenta bancaria productiva específica y recursos locales, ministra a la Ejecutora. .
Nota: Mediante acuerdo del CORESE se podrán ministrar los recursos a cuenta bancaria específica de la Ejecutora. En este caso, la Ejecutora asume las obligaciones de la DER para el manejo de los recursos.
41
Ejecutora
Recibe recursos de anticipo (federales y locales) y da inicio a la ejecución de la obra.
42
 
Solicita recursos conforme al programa de ejecución.
Mantiene reuniones de seguimiento periódicas con el Comité de Contraloría Social, levanta informes correspondientes.
43
Empresa supervisora
Supervisa ejecución técnica y financiera por etapa, elabora informes periódicos y reporte de Avance Físico Financiero, envía a Delegación Estatal.
44
Delegación Estatal
Delegación recibe informe de supervisión gerencial y Avance Físico Financiero y envía a CORESE; tramita pago parcial de supervisión gerencial ante la DGAI, Actualiza el SIPROII.
45
DGAI
Recibe informe de supervisión gerencial y Avance Físico Financiero; consulta el SIPROII, tramita ministración de recursos a la Delegación Estatal ante la CGAF para que realice el pago parcial a la empresa supervisora. Actualiza el SIPROII y la MIR.
46
Dependencia Estatal Responsable
Recibe de ejecutora solicitud e informes de Comité de Contraloría Social conforme a la periodicidad establecida en la Guía Operativa, actualiza el SICS y solicita ministración de recursos federales (CDI) ante la Delegación, adjuntando copia de solicitud de recursos estatales y reporte del SICS de registro de reuniones e informes.
47
CORESE
Recibe informe de supervisión y Avance Físico Financiero para seguimiento reportando cualquier recomendación u observación a la DER.
Deberá ser informado por la Dependencia Estatal Responsable sobre la atención dada a sus recomendaciones u observaciones.
48
Delegación Estatal
Recibe solicitud para entrega de recursos federales y solicita ante la DGAI la ministración correspondiente. Actualiza el SIPROII y verifica el SICS.
49
DGAI
Consulta el SIPROII, analiza solicitud considerando resultados de supervisión gerencial, avances físico financieros y el programa de ejecución de obra.
¿Autoriza?
: Ir al paso núm. 50
No: Regresa al paso núm. 48
Turna a la Delegación Estatal para devolución a la Dependencia Estatal Responsable indicando observaciones para su atención.
50
 
Tramita ministración de recursos a la Delegación Estatal mediante Oficio ante la CGAF. Actualiza el SIPROII y la MIR.
51
Delegación Estatal
Recibe recursos y ministra a cuenta bancaria específica y comunica a Dependencia Estatal Responsable. Actualiza el SIPROII.
Nota: Cuenta con un plazo máximo de 2 días hábiles para informar oficialmente a la Dependencia Estatal Responsable sobre la ministración de recursos federales.
 
52
Dependencia Estatal Responsable
Recibe recursos federales que administra en una cuenta bancaria productiva específica y recursos locales, ministra a la Ejecutora.
Nota: Mediante acuerdo del CORESE se podrán ministrar los recursos a cuenta bancaria específica de la Ejecutora. En este caso, la Ejecutora asume las obligaciones de la DER para el manejo de los recursos.
53
Ejecutora
Recibe recursos federales y locales, paga y continúa la ejecución de obra hasta el término de la misma.
¿Concluyó la obra?
: Ir al paso núm. 54
No: Regresa al paso núm. 42
54
Ejecutora / Dependencia Estatal Responsable / Empresa supervisora
Ejecutora y Operadora suscriben Acta de entrega recepción de obra para la operación, conservación y mantenimiento, con la participación de la empresa de supervisión gerencial y la Dependencia Estatal Responsable. Esta última a su vez envía a Delegación Estatal de la CDI.
No aplica en el caso de que la ejecutora opere la obra realizada.
La ejecutora recaba informe final del comité de contraloría social y lo entrega a la Dependencia Estatal Responsable para actualizar el SICS.
55
Delegación Estatal
Recibe acta e informe de conclusión de obra e integra al Expediente por Obra del Programa. Actualiza el SIPROII y verifica el SICS.
56
Empresa supervisora
Elabora informe final de supervisión gerencial de obra y entrega a la Delegación Estatal para pago de finiquito de contrato.
57
Delegación Estatal
Recibe informe final de supervisión gerencial de obra, lo envía a DGAI; y solicita a la DGAI los recursos para finiquito de la empresa supervisora. Actualiza el SIPROII.
58
DGAI
Recibe informe final de supervisión gerencial de obra y solicitud de recursos. Tramita ministración de recursos a la Delegación Estatal ante la CGAF. Actualiza el SIPROII y la MIR.
59
Delegación Estatal
Recibe recursos y efectúa el pago de finiquito a la empresa de supervisión gerencial. Actualiza el SIPROII.
Elabora cierre de ejercicio y envía a la DER.
60
Dependencia Estatal Responsable
La DER valida cierre de ejercicio y envía a la Delegación Estatal.
61
Delegación Estatal
Completa expediente por obra del Programa; verifica Cierre de ejercicio identificando recursos no ejercidos y/o pasivos y envía a DGAI. Actualiza el SIPROII.
61
Delegación Estatal
Completa expediente por obra del Programa; verifica Cierre de ejercicio identificando recursos no ejercidos y/o pasivos y envía a DGAI. Actualiza el SIPROII.
62
DGAI
Recibe cierres de ejercicio por Delegación Estatal, integra y formula cierre de ejercicio programático presupuestal anual. Actualiza el SIPROII y MIR.
63
 
Concilia cierre versus CGAF. Actualiza el SIPROII
 
8. ANEXOS
8.1 "Formato de acuerdo de coordinación"
8.2 "Formato del proceso de contratación"
8.3 "Formato de seguimiento de avances físicos y financieros"
8.4 "Formato de cierre de ejercicio"
8.5 "Guía para la integración de expedientes de obra del Programa en Delegaciones Estatales de la CDI"
8.6 "Apertura Programática"
 
Anexo núm. 8.1 "Formato de acuerdo de coordinación"

Anexo núm. 8.1 "Formato de acuerdo de coordinación". Instructivo de llenado.
Núm.
Dice
Debe anotarse
1
Nombre de la Entidad Federativa
El nombre del estado donde se desarrollarán las obras a financiar.
2
Número de Obra
El número correspondiente de la obra, conforme a lo siguiente:
La clave del INEGI para la entidad federativa; dos dígitos para identificar si se encuentra en una región indígena o fuera de ella; cuatro dígitos consecutivos, y el año en vigencia. Por ejemplo, si la obra corresponde a la Región Huicot, en el estado de Jalisco, el número de obra es 14/01/0001/2017, en el caso de que la obra se encontrara fuera de la región su número sería 14/02/0001/2017.
Las obras cuyos números fueron determinados conforme las Reglas de Operación de ejercicios anteriores, mantendrán su número y no deberán ser modificados.
3
Dependencia ejecutora
El nombre de la dependencia o entidad ejecutora, de acuerdo al catálogo de dependencias y entidades del Sector Público Federal, cuando se trate de Dependencias Estatales se identificará como Gobierno del Estado y entre paréntesis el nombre del Organismo o Dependencia Estatal o municipal.
4
Programa y Subprograma
Las claves del Programa, Subprograma y en su caso el concepto programático, de acuerdo a la apertura programática vigente. (Anexo 8.6 Apertura Programática)
5
Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción
El nombre de la obra, proyecto o acción como se describe en el proyecto ejecutivo. Por ejemplo: Construcción de camino rural Tamopacan - Lázaro Cárdenas, Tramo: del km 0+000 al km 10+000, subtramo a construir: del km 0+000 al km 5+000.
 
6
Región Indígena
El nombre de la región indígena identificada por la CDI conforme al siguiente listado:
 
Regiones indígenas
Estados donde se ubican
1
Mayo-Yaqui
Sinaloa, Sonora
2
Tarahumara
Chihuahua
3
Huicot o Gran Nayar
Durango, Jalisco, Nayarit
4
Purépecha
Michoacán
5
Huasteca
Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz
6
Sierra Norte de Puebla y Totonacapan
Hidalgo, Puebla, Veracruz
7
Otomí de Hidalgo y Querétaro
Hidalgo, Querétaro
8
Mazahua â Otomí
México, Michoacán, Querétaro
9
Montaña de Guerrero
Guerrero
10
Cuicatlán, Mazateca, Tehuacán y Zongolica
Oaxaca, Puebla, Veracruz
11
Chinanteca
Oaxaca, Veracruz
12
Mixe
Oaxaca
13
Mixteca
Oaxaca
14
Costa y Sierra Sur de Oaxaca
Oaxaca
15
Valles Centrales
Oaxaca
16
Sierra de Juárez
Oaxaca
17
Istmo
Oaxaca
18
Chimalapas
Oaxaca
19
Tuxtlas, Popoluca - Náhuatl de Veracruz
Veracruz
20
Chontal de Tabasco
Tabasco
21
Norte de Chiapas
Chiapas
22
Los Altos de Chiapas
Chiapas
23
Selva Lacandona
Chiapas, Tabasco
24
Frontera Sur
Chiapas
25
Maya
Campeche, Quintana Roo, Yucatán
 
 
7
Municipio (s)
La clave y nombre oficial establecido por el INEGI para el municipio donde se realizará la obra, proyecto o acción.
8
Localidad (es)
La clave y el nombre oficial establecido por el INEGI para la localidad, que deberá cumplir con los criterios de elegibilidad de las Reglas de Operación del Programa.
9
Situación de la Obra
La situación en que se encuentra la obra o proyecto: I si es una obra nueva que no será terminada en el ejercicio; C si la obra está en proceso y no será terminada en el ejercicio; T si se trata de una obra en proceso que terminará en el ejercicio; o IT es cuando una obra se inicia y termina en el mismo ejercicio.
10
Modalidad de ejecución de obra.
La manera en que se instrumentarán los trabajos; por ejemplo: por Contrato se escribirá C, en el caso de las obras ejecutadas por Administración Directa se tienen las siguientes formas: Administración por Dependencia Ejecutora (ADE); Administración Municipal (AM); y Administración por Comité Comunitario (ACC).
11
Estructura Financiera
El monto de recursos requeridos en el presente ejercicio fiscal para la obra, proyecto o acción distribuido en inversión federal, estatal, municipal y aportación de participantes.
12
Unidad de Medida del Proyecto
La unidad de medida que corresponda al tipo de proyecto, obra o acción y al programa y subprograma establecida en la apertura programática definida.
13
Cantidad del Proyecto
La cantidad de unidades de medida que se proyecta alcanzar una vez terminada la obra, proyecto o acción.
14
Avance Físico al 31/12/2016
El porcentaje (%) de avance físico real acumulado al ejercicio anterior de las obras en proceso.
15
Porcentaje de Avance Físico en el Año (%)
El porcentaje de avance físico que se estima para este ejercicio, con relación al cien por ciento del total del proyecto que se alcanzará a su conclusión.
16
Cantidad de Avance en el Año
La cantidad de la unidad de medida que se ejecutará en el presente ejercicio.
17
Avance Físico Acumulado
El porcentaje de Avance Físico Acumulado que se prevé que se alcanzará al cierre del ejercicio, tomando en cuenta los años anteriores. En caso de que las obras se concluyan en un sólo ejercicio fiscal se deberá anotar 100%.
18
Número de Beneficiarios Totales
El total de habitantes beneficiados de forma directa por localidad con la ejecución de la obra, proyecto o acción, debiéndose presentar de forma separada el número de hombres y mujeres.
19
Periodo de ejecución estimado (días)
El plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales.
20
Descripción de los trabajos (Principales partidas a ejecutar)
El nombre de las partidas de que se traten, deberán estar desglosadas en no más de seis partidas.
21
Total
Los montos resultantes de sumar las diferentes obras, proyectos o acciones incluidos en la (s) hoja (s).
 
 
Anexo núm. 8.2 "Formato del proceso de contratación

Anexo núm. 8.2 "Formato del proceso de contratación". Instructivo de llenado.
Objetivo: Llevar el seguimiento mensual y acumulativo de los procedimientos de contratación en sus diferentes modalidades (Pública, Invitación a cuando menos tres personas y Adjudicación Directa) de las obras y/o acciones financiadas en el marco del Programa y de esta forma identificar las demoras que se puedan presentar y gestionar su solución.
Forma de llenado: Se deberá realizar a máquina o capturado en una hoja de procesador de texto o de cálculo, no deben existir enmendaduras o tachaduras y registrar firmas autógrafas. Para su llenado se requiere de los procedimientos de licitación realizados, los cuales deberán solicitarse a la Dependencia Ejecutora.
Responsable del llenado: La Dependencia Estatal Responsable.
Distribución: Original (firmas autógrafas) Dirección General Adjunta de Infraestructura. Se entregarán copias del Formato firmado a la Dependencia Estatal Responsable y a la Delegación CDI
Núm.
Dice
Debe anotarse
1
Clave y nombre de la entidad federativa
La clave y el nombre establecidos por el INEGI para el estado donde se desarrollará la obra o proyecto a financiar:
02 Baja California
17 Morelos
03 Baja California Sur
18 Nayarit
04 Campeche
20 Oaxaca
05 Coahuila
21 Puebla
06 Colima
22 Querétaro
07 Chiapas
23 Quintana Roo
08 Chihuahua
24 San Luis Potosí
09 Distrito Federal
25 Sinaloa
10 Durango
26 Sonora
11 Guanajuato
27 Tabasco
12 Guerrero
29 Tlaxcala
13 Hidalgo
30 Veracruz
14 Jalisco
31 Yucatán
15 México
32 Zacatecas
16 Michoacán
 
2
Proyecto institucional
La clave y el nombre del Proyecto o Proceso Institucional para el caso del Programa.
3
Dependencia Ejecutora
Las siglas y el nombre, denominación o razón social de la Instancia que va llevar a cabo los procedimientos de licitación.
4
Fecha de Elaboración
El día, mes y año en que se elabora el formato.
5
Número de Obra
Anotar el número asignado a la obra o acción, como se determinó en el Anexo 1 del Acuerdo de Coordinación.
 
6
Programa y Subprograma
Las claves del Programa, Subprograma y en su caso el concepto programático, de acuerdo a la apertura programática en el Anexo 1 al Acuerdo de Coordinación o en su caso, en el Anexo 1 del último Convenio Modificatorio al Acuerdo de Coordinación.
7
Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción
El nombre de la obra, proyecto o acción como se describe conforme aparece en el Anexo 1 al Acuerdo de Coordinación o en su caso, en el Anexo 1 del último Convenio Modificatorio al Acuerdo de Coordinación.
8
Procedimiento de contratación utilizado
Si el procedimiento usado para adjudicar las obras se trató de licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa.
9
Fecha de Publicación de la Convocatoria o de la Invitación
El día, mes y año en que se dio a conocer la convocatoria por cualquier medio, o bien la que se estableció en la carta invitación enviada a los participantes.
10
Núm. de Licitación
El número de licitación que otorga la instancia que va llevar a cabo los procedimientos de licitación.
11
Plazo de Ejecución
El plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales.
12
Fecha de la Visita al Sitio de los Trabajos
El día, mes y año en que se llevó a cabo la visita a la obra.
13
Fecha de la Junta de Aclaraciones
El día, mes y año en que se llevó a cabo la junta de aclaraciones a las bases de la licitación.
14
Fecha de la presentación y apertura de las propuestas
El día, mes y año de presentación y apertura de las propuestas de los ofertantes de acuerdo con la Convocatoria o Invitación.
15
Fecha de Fallo
El día, mes y año en que se llevó a cabo el fallo del concurso. Anotando la fecha programada y la fecha real.
16
Estructura financiera contratada
El precio a pagar, por los trabajos objeto del contrato incluyendo el IVA, distribuido en inversión federal, estatal, municipal y aportación de participantes. Si existieran aportaciones diferentes a las señaladas, se indicará la fuente de financiamiento.
17
Nombre o razón social del contratista
El nombre de la empresa ganadora una vez firmado el contrato.
18
Contrato
El número de contrato e indicar día, mes y año en que se llevó a cabo su firma por parte del contratista y la instancia contratante.
19
Fecha de los Trabajos, inicio y término
Las fechas de inicio y conclusión de los trabajos según el contrato.
20
Observaciones
Dudas y precisiones sobre algunos aspectos que se presenten en los procedimientos aplicados. Por ejemplo, si se llevó a cabo una reducción o ampliación de los periodos establecidos en la ley, así como la mención de sus causas; establecer si las fechas de inicio y término de los trabajos fueron respetadas o se modificaron y sus causas, etc. Es importante que se reporte cualquier modificación o cambio que exista de acuerdo al marco jurídico utilizado.
21
Firmas
Los nombres y firmas del Presidente y el Secretario Técnico del CORESE.
 
Anexo núm. 8.3 "Formato de seguimiento de avances físicos y financieros". Instructivo de llenado.

Anexo núm. 8.3 "Formato de seguimiento de avances físicos y financieros". Instructivo de llenado.
Objetivo: Revisión, evaluación y seguimiento quincenal de los recursos presupuestados y ejercidos en las obras o acciones apoyadas por el Programa de Infraestructura Indígena y el porcentaje de avance real de las metas programadas.
Forma de llenado: Su llenado se realizará en una hoja de cálculo de Excel. Por favor, NO modificar el formato.
Responsable del llenado y distribución: Será la empresa de Supervisión (gerencial, externa o ambiental y forestal) contratada por la Delegación Estatal de la CDI (DECDI), en caso de no existir la contratación de dicha empresa, la DECDI será la responsable de su llenado y distribución. Se debe enviar por correo electrónico como archivo adjunto (formato Excel) a la Dirección de Operación de Infraestructura del Programa los días 16 para el periodo que comprende la primer quincena del mes (días 1 al 15) y los días 2 correspondiente a la segunda quincena del mes (días 16 al último de cada mes). Una vez turnados vía electrónica, deberán ser remitidos a la Dirección General Adjunta de Infraestructura mediante oficio debidamente requisitados.
Núm.
Dice
Debe anotarse
1
Clave y nombre de la entidad federativa
La clave y el nombre establecidos por el INEGI para el estado donde se desarrollará la obra o proyecto a financiar:
02 Baja California
17 Morelos
03 Baja California Sur
18 Nayarit
04 Campeche
20 Oaxaca
05 Coahuila
21 Puebla
06 Colima
22 Querétaro
07 Chiapas
23 Quintana Roo
08 Chihuahua
24 San Luis Potosí
09 Distrito Federal
25 Sinaloa
10 Durango
26 Sonora
11 Guanajuato
27 Tabasco
12 Guerrero
29 Tlaxcala
13 Hidalgo
30 Veracruz
14 Jalisco
31 Yucatán
15 México
32 Zacatecas
16 Michoacán
 
2
Periodo que abarca
Se escribirá las fechas de inicio y término del periodo a reportar.
3
Razón social de la empresa de supervisión.
Anotar la razón social de la empresa de supervisión. En el caso no existir supervisión contratada, el dato solicitado no será llenado.
 
4
Núm. de Obra
Anotar el número asignado a la obra o acción, como se determinó en el Anexo 1 del Acuerdo de Coordinación.
5
Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción.
El nombre de la obra, proyecto y/o acción como se describe en la cartera de obras que se encuentran enumeradas en el Anexo I al Acuerdo de Coordinación.
6
Calendario de ejecución
De acuerdo a las fechas programadas de inicio y terminación de los trabajos por ejecutar, en las columnas correspondientes se anotará el importe del monto federal con IVA en cada mes.
En el caso de una reprogramación se anotaran por cada mes los importes correspondientes, de acuerdo a las fechas reprogramadas de inicio y término.
7
Fecha de inicio
Registrar la fecha de inicio de los trabajos, de acuerdo al programa de ejecución contratado.
8
Fecha de término.
Registrar la fecha de término de los trabajos, de acuerdo al programa de ejecución contratado.
9
Fecha de inicio reprogramada
En el caso de una reprogramación se anotara la fecha de inicio de acuerdo a la modificación del contrato, mismo que deberá corresponder al calendario de ejecución reprogramado.
10
Fecha de término reprogramada.
Se escribirá la fecha de término de obra, ésta no podrá ser posterior al 31 de Diciembre del año en curso.
11
% de avance físico real acumulado.
Anotar el porcentaje de avance físico real acumulado hasta el periodo que se reporta.
12
% de avance financiero acumulado
Anotar el porcentaje de los recursos erogados hasta el periodo que se reporta.
13
Observaciones
Se escribirán los comentarios actuales relevantes de los trabajos realizados y que corresponden al porcentaje de avance físico y financiero reportado, además aquellos que afecten el proceso de ejecución de la obra (técnicos, económicos, sociales, ambientales, administrativos, climatológicos, etc.).
14
Nombre y firma del Responsable de Programa.
Anotar el nombre del Responsable del PROGRAMA en la Delegación Estatal de la CDI. En el caso no existir supervisión contratada, los datos solicitados corresponderá al responsable del Programa por parte de la DECDI correspondiente.
15
Nombre y firma del Jefe de supervisión
Anotar el nombre del supervisor responsable. En el caso no existir supervisión contratada, los datos solicitados corresponderá al responsable del Programa por parte de la DECDI correspondiente.
 
Anexo núm. 8.4 "Formato de cierre de ejercicio"

Anexo núm. 8.4 "Formato de cierre de ejercicio". Instructivo de llenado.
Objetivo: Contar con la información del cierre final de las diversas obras, proyectos o acciones ejecutadas en el marco del Programa.
Forma de llenado: El llenado de este formato se deberá de realizar a máquina o capturado en una hoja de procesador de texto o de cálculo, no debiendo existir enmendaduras o tachaduras y teniendo firmas autógrafas. Para su requisitado se requiere la documentación comprobatoria, el finiquito de la obra y el acta de entrega - recepción.
Responsable de llenado: La Delegación Estatal de la CDI
Distribución: Cinco tantos originales (firmas autógrafas), una para la Dirección General Adjunta de Infraestructura y las demás para cada una de las instancias que firman el formato.
Núm.
Dice
Debe anotarse
1
Número de Hojas
El total de hojas utilizadas (Por ejemplo 1 de 1, 1 de 2, etc.).
2
Fecha de Elaboración
El día, mes y año en que se elabora el formato.
3
Clave de la entidad federativa
La clave establecida por el INEGI para el estado donde se desarrollará la obra o proyecto a financiar:
02 Baja California
17 Morelos
03 Baja California Sur
18 Nayarit
04 Campeche
20 Oaxaca
05 Coahuila
21 Puebla
06 Colima
22 Querétaro
07 Chiapas
23 Quintana Roo
09 Distrito Federal
24 San Luis Potosí
08 Chihuahua
25 Sinaloa
10 Durango
26 Sonora
11 Guanajuato
27 Tabasco
12 Guerrero
29 Tlaxcala
13 Hidalgo
30 Veracruz
14 Jalisco
31 Yucatán
15 México
32 Zacatecas
16 Michoacán
 
4
Nombre de la entidad
El nombre del estado donde se desarrollará la obra, proyecto o acción.
5
Proyecto institucional
La clave y el nombre del Proyecto Institucional.
6
Dependencia normativa
La clave, el nombre y las siglas que identifican a la Dependencia Normativa que valida técnica y presupuestalmente la obra (CONAGUA, CFE y SCT en materia de agua potable y alcantarillado, electrificación, caminos y carreteras, respectivamente).
7
Dependencia ejecutora
La clave y el nombre de la dependencia o entidad ejecutora, de acuerdo al catálogo de dependencias y entidades del Sector Público Federal. Cuando se trate de Dependencias Estatales se identificará como Gobierno del Estado y entre paréntesis el nombre y la clave del Organismo o Dependencia Estatal o municipal.
8
Programa
La clave y nombre del programa de acuerdo a la Apertura Programática definida.
9
Subprograma
La clave y nombre del subprograma y en su caso, la clave y nombre del concepto programático que corresponda al tipo de obra, proyecto o acción de acuerdo a la Apertura Programática.
 
10
Número de Obra
Anotar el número asignado a la obra o acción, como se determinó en el Anexo 1 del Acuerdo de Coordinación.
11
Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción
El nombre de la obra, proyecto o acción como se describe en el proyecto ejecutivo. Por ejemplo: Construcción de camino rural Tamopacan-Lázaro Cárdenas, Tramo: del km 0+000 al km 10+000, subtramo a construir: del km 0+000 al km 5+000.
12
Región Indígena
El nombre de la región indígena identificada por la CDI que se enlista en Anexo núm. 8.1 "Formato de acuerdo de coordinación". Instructivo de llenado, paso número 6.
13
Municipio
La clave y nombre oficial establecido por el INEGI para el municipio donde se realizará la obra, proyecto o acción.
14
Localidad
La clave y el nombre oficial establecido por el INEGI para la localidad.
15
Fecha de inicio Fecha de término.
El día, mes y año en que se inició de forma real la ejecución de la obra, proyecto o acción; y el día, mes y año en que se concluyó realmente la ejecución de la obra, proyecto o acción.
16
Inversión Acordada
El monto de recursos acordados conforme a la última modificación de techo para la obra, proyecto o acción distribuido en inversión federal, estatal, municipal y aportación de participantes (Montos con IVA).
17
Inversión Ejercida
El monto total de recursos ejercidos para la obra, proyecto o acción en el presente ejercicio presupuestal, distribuyéndolo en inversión federal, estatal, municipal y aportación de participantes (Montos con IVA).
18
Saldo
Los recursos sobrantes resultado de la diferencia de la inversión acordada y la ejercida (Montos con IVA).
19
Avance % Físico y Avance % Financiero
El porcentaje de avance físico de las metas alcanzadas al cierre del ejercicio; y el porcentaje de avance financiero de los recursos ejercidos contra los acordados, alcanzados al cierre del ejercicio fiscal.
20
Metas totales, U. de Medida
La unidad de medida que corresponda al tipo de proyecto, obra o acción y al programa y subprograma.
21
Metas totales, Programadas año
La cantidad de unidades de medida que se proyecta alcanzar durante el año de la obra, proyecto o acción, que se estableció en el Acuerdo de Coordinación o en el respectivo Acuerdo modificatorio
22
Metas totales, Alcanzadas año
El total de metas alcanzadas con los recursos ejercidos en el presente año.
23
Número de Beneficiarios Totales
El total de habitantes beneficiados de forma directa por localidad con la ejecución de la obra, proyecto o acción, debiéndose presentar de forma separada el número de hombres y mujeres.
24
Información adicional
El porcentaje de avance en la ejecución de las partidas acordadas y comentarios que den claridad a los datos reportados para cada una de las obras, proyectos o acciones. Si es necesario ampliar la explicación se pueden utilizar hojas adicionales.
25
Suma de Hoja
Los montos resultantes de sumar las diferentes obras, proyectos o acciones incluidos en la hoja (Montos con IVA).
26
Subtotal
El monto de los recursos de las obras, proyectos o acciones incluidos por programa (Montos con IVA)
27
Total
Los montos totales de las hojas incluidas en el envío (Montos con IVA).
28
Firmas
El nombre y firma del servidor público titular de la Dependencia Estatal Responsable, conforme a la designación realizada por el Gobierno del Estado (Secretario Técnico del CORESE), del Delegado Estatal de la CDI (Presidente del CORESE), de la dependencia ejecutora y de la Supervisión general de la obra.
Anexo núm. 8.5 "Guía para la integración de expedientes de obra del Programa en Delegaciones de la CDI"
I.     Serie.- Gestión Operativa
o     Validación de cartera por CORESE
o     Acuerdos de Coordinación
o     Oficio de autorización emitido por la DGAI
o     Modificaciones (Acuerdo Modificatorio)
o     Documentación del proceso licitatorio para supervisión gerencial de obras
II.    Serie.- Expediente de Obra
o     Documentación General
·     Anexo de ejecución
·     Oficio de autorización específico emitido por la Delegación Estatal
·     Solicitudes de ministración de Recursos Federales (DER)
·     Oficios de ministración (Delegación Estatal a DGAI y de DGAI a CGAF)
·     Comunicado de ministración a la DER.
·     Copia de la solicitud de Recursos Estatales (DER)
·     Avance físico-financiero
 
o     Documentación Específica
a) Administración directa
·     Programa de ejecución de obra.
·     Informes de empresa de supervisión gerencial
·     Documentación comprobatoria de gasto (Facturas, listas de raya, etc.)
·     Acta de Entrega Recepción Ejecutora â Operadora (No aplica cuando ejecutora opere la obra)
·     Informe de conclusión de obra.
b) Contrato
·     Acta de fallo u Oficio de adjudicación
·     Contrato / Convenios (Presupuesto de Empresa Ganadora)
·     Informes de empresa de supervisión gerencial
·     Programa de Ejecución de obra.
·     Facturas
·     Fianzas
·     Acta de Entrega Recepción Contratista-Ejecutora
·     Acta de Entrega Recepción Ejecutora- Operadora (No aplica cuando ejecutora opere la obra)
·     Finiquito de obra
III.    Cierre Operativo
o     Cierre de ejercicio
Adicionalmente, en el caso de Edificación de Vivienda:
·     Copia del Cuestionario Unico de Información Socioeconómica (CUIS).
·     Constancia que acredite el consentimiento del proyecto arquitectónico de la vivienda por parte de los beneficiarios.
·     Copia del documento que acredite la propiedad legal del predio, o bien la no propiedad de algún otro predio cuando el terreno sea propiedad del gobierno estatal o municipal.
·     Escrito libre firmado bajo protesta de decir verdad de que no han recibido apoyos de este tipo con.
·     Copia de su Identificación oficial del beneficiario.
NOTA: La presente Guía se refiere al contenido documental mínimo que deben considerar las series de archivo del Programa en Delegaciones, referida a obras convenidas con gobiernos estatales, pudiendo agregar la documentación adicional que se estime conveniente, en original o copia, según corresponda. La documentación deberá encontrarse disponible durante cinco años.
Anexo núm. 8.6 "Apertura Programática"
 

9. DIAGRAMA DE FLUJO: Delegaciones CDI ejecutoras de Obra.
 

 

 

 

 

 

10. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES. Delegaciones CDI ejecutoras de Obra.
PROCESO: APROBACION EJECUCION POR DELEGACIONES
Paso
núm.
Responsable
Descripción de la Actividad
1
Delegación Estatal
Verifica términos normativos del proyecto ejecutivo y, en su caso, actualiza presupuesto base para evaluación de proposiciones. Envía propuesta de ejecución y solicitud de suficiencia presupuestaria incluyendo, en su caso, los recursos para cubrir los conceptos de autorizaciones ambientales y derechos relativos a la ejecución de la obra. Envía a DGAAI propuesta de ejecución y solicitud de autorización. Carga el SIPROII
2
DGAI
Consulta el SIPROII. Recibe y revisa propuesta de ejecución y solicitud.
¿Autoriza?
Si: ir a paso núm. 4
No: ir a paso núm. 3
3
DGAI
Realiza observaciones y requiere a Delegación Estatal información adicional.
4
DGAI
Emite oficio de autorización y envía a Delegación Estatal. Actualiza el SIPROII.
5
Delegación Estatal
Elabora convocatorias para la contratación de los servicios de supervisión externa y en su caso los de supervisión ambiental y forestal; así como la de licitación del contrato de obra; envía a DGAI para su aprobación. Envía convocatorias a la DGAI.
Nota: La contratación del servicio de supervisión ambiental y forestal estará en función del tipo de obra que se ejecute y de las regulaciones ambientales y forestales que existan en el lugar y entorno de su localización.
Nota: Conforme a la LOPSRM los contratos de obras públicas y los servicios relacionados con las mismas se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas. Los otros procedimientos de contratación (Invitación a cuando menos tres y adjudicación directa) sólo se utilizarán de manera excepcional y con base en la LOPSRM.
6
 
A través del Subcomité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, revisa la integralidad y el cumplimiento de la normatividad de las convocatorias.
7
 
Inicia los procesos de contratación.
Para los Servicios de supervisión: Continúa en el proceso "Delegación Servicios de Supervisión", (actividad 8).
Para Obra pública: Continúa en el proceso "Delegación ejecución" (actividad 8).
 
PROCESO: DELEGACION SERVICIOS DE SUPERVISION
8
Delegación Estatal
Desarrolla los procesos de licitación de la supervisión externa y en su caso de la supervisión ambiental y forestal, conforme a las disposiciones aplicables.
9
 
Contrata los servicios de supervisión externa y en su caso los de supervisión ambiental y forestal, con los licitantes adjudicados.
10
 
Tramita ministración de recursos para anticipo de supervisión externa y en su caso de la supervisión ambiental y forestal ante la DGAI y actualiza el SIPROII.
11
DGAI
Recibe oficio de solicitud y tramita ministración de recursos ante la CGAF. Actualiza el SIPROII.
12
CGAF
Recibe solicitud de ministración y emite pago conforme a sus políticas y procedimientos.
13
Supervisión externa / Supervisión ambiental y forestal.
Reciben anticipo e inician actividades.
14
Delegación Estatal
En apoyo a las actividades otorga información técnica de la obra a la supervisión externa y en su caso a la supervisión ambiental y forestal.
 
15
Supervisión externa / Supervisión ambiental y forestal.
Reciben información técnica en apoyo a sus actividades.
16
Supervisión externa / Supervisión ambiental y forestal.
Supervisan proceso constructivo y la ejecución técnica por etapa, ambiental y forestal en su caso. Elaboran informes periódicos para su envío a la Delegación. Solicitan pago parcial de supervisión.
17
Delegación Estatal
Recibe informes y tramita ante DGAI pago parcial de la supervisión externa y supervisión ambiental y forestal, en su caso. Actualiza el SIPROII.
18
DGAI
Recibe oficio de solicitud y tramita ministración de recursos ante la CGAF. Actualiza el SIPROII.
19
CGAF
Recibe solicitud de ministración y emite pago conforme a sus políticas y procedimientos.
20
Supervisión externa / Supervisión ambiental y forestal.
Reciben pagos parciales.
¿Se concluyó la obra?
No: Ir al paso 16
Sí: Ir al paso 21
21
 
Elaboran informes finales de supervisión y envían a Delegación para pago de finiquito de contrato.
22
Delegación Estatal
Recibe informes finales de las supervisiones y solicita a DGAI recursos para los finiquitos de las empresas supervisoras. Actualiza el SIPROII.
23
DGAI
Recibe oficio de solicitud y tramita ministración de recursos ante la CGAF. Actualiza el SIPROII.
24
CGAF
Recibe solicitud de ministración y emite pago conforme a sus políticas y procedimientos.
25
Supervisión externa / Supervisión ambiental y forestal.
Reciben pago de finiquito.
 
PROCESO: DELEGACION EJECUCION
8
Delegación Estatal
Publica en Diario Oficial de la Federación y COMPRANET la convocatoria al proceso de licitación del contrato de obra pública.
Inicia los procesos de promoción de la contraloría social.
9
 
Lleva a cabo vista a lugar de la obra; realiza junta de aclaraciones y evento de presentación y apertura de proposiciones para la contratación de la obra. Publica actas de los eventos en Compranet.
10
 
Evalúa las proposiciones para el contrato de obra, dictamina y emite fallo de la licitación. Publica en Compranet.
Conforma comités de contraloría social.
 
11
 
Integra las condiciones y términos del licitante adjudicado y presenta la propuesta de contrato.
12
Empresa contratista
Reconoce las condiciones de contratación, entrega garantías y exhibe documentación original para cotejo.
13
Delegación Estatal
Tramita la formalización del contrato, recaba firmas de los servidores públicos facultados para ello, así como del contratista. Integra Expediente técnico unitario.
14
 
Tramita ministración de recursos para anticipo del contrato de obra ante la DGAI e Integra Expediente técnico unitario. Actualiza el SIPROII.
Registra en el SICS la minuta de reunión de promoción de la contraloría social, solicitud del comité para su registro, registro de comité de contraloría social conformado y evidencia de capacitación al comité.
15
DGAI
Recibe oficio de solicitud, consulta SIPROII y tramita ministración de recursos ante la CGAF. Actualiza el SIPROII y verifica SICS.
16
CGAF
Recibe solicitud de ministración y emite pago conforme a sus políticas y procedimientos.
17
Empresa contratista, Delegación Estatal y Supervisión externa / Supervisión ambiental y forestal.
Empresa contratista recibe anticipo. Delegación entrega lugar de ejecución de la obra y junto con la empresa contratista, y en su caso las prestadoras de los servicios de supervisión, establece la bitácora y se inician actividades constructivas.
18
Empresa contratista
Realiza proceso constructivo, elabora estimaciones de obra y presenta a Supervisión externa para su pago.
19
Supervisión externa
Supervisión externa elabora informe, revisa y valida estimaciones, turna a Delegación para trámite de pago.
20
Delegación Estatal
Revisa solicitud considerando informe de supervisión externa.
¿Autoriza?
No: Ir al paso 20
Sí: Ir al paso 23
21
 
Tramita ministración de recursos para pago de estimaciones de obra ante la DGAI y actualiza el SIPROII y el SICS.
Mantiene reuniones periódicas con el comité de contraloría social y recaba los informes correspondientes.
22
DGAI
Recibe oficio de solicitud y tramita ministración de recursos ante la CGAF. Actualiza el SIPROII.
23
CGAF
Recibe solicitud de ministración y emite pago conforme a sus políticas y procedimientos.
 
24
Empresa contratista.
Recibe recursos y continúa con el proceso constructivo.
¿Concluyó la obra?
No: Ir al paso 20
: Ir al paso 27
25
 
Notifica la conclusión de Obra a la Supervisión Externa y a la Delegación.
26
Supervisión externa
Recibe notificación, valida y comunica a Delegación.
27
Delegación Estatal.
Recibe notificación del contratista y validación de la supervisión. Programa recepción de obra.
28
Empresa contratista, Delegación Estatal y Supervisión externa / Supervisión ambiental y forestal.
La Delegación y la empresa contratista revisan la conclusión de la obra y elaboran acta de entrega recepción con la participación de las prestadoras de los servicios de supervisión.
La Delegación recaba informe final de la obra y actualiza el SICS.
29
Delegación Estatal y Supervisión externa / Supervisión ambiental y forestal.
La Delegación y la Operadora suscriben acta de entrega recepción de obra para la operación, conservación y mantenimiento con la participación de las prestadoras de los servicios de supervisión.
30
Empresa contratista, Delegación Estatal y Supervisión externa / Supervisión ambiental y forestal.
La Delegación y la empresa contratista, con la participación de la supervisión externa, elaboran el finiquito de obra.
31
Delegación Estatal
Integra el Expediente técnico unitario por obra ejecutada. Elabora cierres de ejercicio de la obra, identificando recursos no ejercidos y/o pasivos y lo envía a la DGAI. En su caso solicita recursos para pago de finiquito. Integra Expediente técnico unitario. Actualiza el SIPROII.
32
DGAI
Recibe los cierres de ejercicio de las obras ejecutadas por las Delegaciones y concilia información con la CGAF. En su caso solicita a CGAF ministración para pago de finiquito. DGAI actualiza base de datos Programa. Actualiza el SIPROII.
33
CGAF
Recibe solicitud de ministración y emite pago de finiquito conforme a sus políticas y procedimientos.
 
11. Edificación de Vivienda por CDI. Diagrama General de Selección y Gestión

Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
ANEXO 5
Programa de Infraestructura Indígena
Matriz de Indicadores para Resultados
RESUMEN NARRATIVO
NOMBRE DEL
INDICADOR
METODO DE CALCULO
FRECUENCIA DE
MEDICION
MEDIO DE VERIFICACION
SUPUESTOS
Fin
Contribuir a proveer de vivienda e infraestructura de servicios con un enfoque de sustentabilidad a las comunidades indígenas mediante la construcción de obras de infraestructura y la edificación de vivienda
F.1
Porcentaje de población indígena que padece carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda a nivel nacional
La metodología para su cálculo se puede consultar en:
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/Metodologia_Multidimensional_web.pdf
 
2 años
 
 
El gobierno federal realiza inversión sostenida en materia de infraestructura
Propósito
Habitantes de localidades indígenas elegibles disminuyen su rezago en infraestructura
P.1.
Porcentaje de reducción del rezago en comunicación terrestre.
P.1.1.
(Población atendida en el año t y años anteriores con obras de comunicación terrestre / Población elegible sin comunicación terrestre año 2010)*100
Anual
Fuente de Información:
Censo de Población y Vivienda 2010. (INEGI).
Indice de Marginación 2010. (CONAPO).
Indicadores municipales de pobreza multidimensional del CONEVAL, en particular de pobreza extrema.
Sistema de referencia de información:
Localidades Elegibles del Programa (Población Indígena, Muy Alta y Alta Marginación, de 50 a 15,000 habitantes).
Seguimiento de Indicadores y resultados:
Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH).
Sistema de Información del PROII (SIPROII)
Consulta y disponibilidad:
Página web institucional.
Localidades Elegibles del Programa (Población Indígena, Muy Alta y Alta Marginación, de 50 a 15,000 habitantes).
La población beneficiaria utiliza los servicios de infraestructura.
Las instancias federales, estatales y municipales coinvierten en obras en localidades indígenas.
Las dependencias operadoras reciben las obras y proveen el servicio.
P.2.
Porcentaje de reducción del rezago en agua potable
P.2.1.
(Población atendida en el año t y años anteriores con agua potable / Población elegible sin agua potable año 2010)*100
Anual
 
 
 
 
P.3.
Porcentaje de reducción del rezago en drenaje y saneamiento
P.3.1.
(Población atendida en el año t y años anteriores con obras de drenaje y saneamiento / Población elegible sin drenaje y alcantarillado año 2010)*100
Anual
 
 
 
P.4.
Porcentaje de reducción del rezago en electrificación
P.4.1
(Población atendida en el año t y años anteriores con obras de electrificación / Población elegible sin electrificación año 2010)*100
Anual
 
 
 
P.5.
Porcentaje de reducción del rezago en edificación de vivienda
P.5.1.
(Población atendida en el año t y años anteriores con obras de edificación de vivienda / Población elegible sin vivienda año 2010)*100
Anual
 
 
Componentes
La población ubicada en localidades indígenas dispone de las obras de comunicación terrestre.
C.1.
Porcentaje de población beneficiada con obras de comunicación terrestre
C.1.1.
(Población beneficiada con obras de comunicación terrestre / población programada)*100
Trimestral
Fuente de Información:
Censo de Población y Vivienda 2010. (INEGI).
Indice de Marginación 2010. (CONAPO).
Indicadores municipales de pobreza multidimensional del CONEVAL, en particular de pobreza extrema.
Sistema de referencia de información:
Localidades Elegibles del Programa (Población Indígena, Muy Alta y Alta Marginación, de 50 a 15,000 habitantes).
Seguimiento de Indicadores y resultados:
Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH).
Sistema de Información del PROII (SIPROII)
Consulta y disponibilidad:
Página web institucional.
Localidades Elegibles del Programa (Población Indígena, Muy Alta y Alta Marginación, de 50 a 15,000 habitantes).
Programación de acciones de vivienda.
Actas entrega recepción de obra.
Las entidades asignan recursos adicionales para la dotación de servicios educativos y de salud.
Se establecen rutas de transporte a las localidades.
La población ubicada en localidades indígenas dispone de las obras de agua potable.
C.2.
Porcentaje de población beneficiada con obras de agua potable
C.2.1.
(Población beneficiada con obras de agua potable / Población programada)*100
Trimestral
La población ubicada en localidades indígenas dispone de las obras de drenaje y saneamiento.
C.3.
Porcentaje de población beneficiada con obras de drenaje y saneamiento
C.3.1.
(Población beneficiada con obras de drenaje y saneamiento / población programada)*100
Trimestral
La población ubicada en localidades indígenas dispone de las obras de electrificación.
C.4.
Porcentaje de población beneficiada con obras de electrificación.
C.4.1.
(Población beneficiada con obras de electrificación / población programada)*100
Trimestral
La población ubicada en localidades indígenas dispone de las obras de vivienda.
C.5
Porcentaje de Población beneficiada con obras de vivienda
 
C.5.1
(Población beneficiada con obras de vivienda/ Población programada) * 100
Trimestral
 
Actividades
Programación y Presupuestación
A.1.
Proporción de participación financiera de gobiernos locales y dependencias federales
A.1.1
Aportación de recursos de entidades / Total de recursos del Programa
Trimestral
Fuente de Información:
Proceso de Programación Presupuestación (SHCP- Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación).
Censo de Población y Vivienda 2010. (INEGI).
Indice de Marginación 2010. (CONAPO).
Referencia de información:
Indice de Asignación Presupuestal.
Localidades Elegibles del Programa (Población Indígena, Muy Alta y Alta Marginación, de 50 a 15,000 habitantes).
Seguimiento de Indicadores y resultados:
Sistema de Información del PROII (SIPROII)
Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH).
Consulta y disponibilidad:
Página web institucional.
Portal de Obligaciones de transparencia (POT).
Publicación de Indice de Asignación Presupuestal (DOF).
· Publicación de Acuerdos de Coordinación y listado de obras (DOF).
 
Las entidades presentan sus requerimientos con oportunidad
Las entidades presentan una cartera de proyectos con proyecto ejecutivo.
Se mantiene la disponibilidad presupuestal para atender la ejecución de las obras.
 
 
Actividades
Operación y Seguimiento
A.2.
Porcentaje de obras y acciones contratadas
A.2.1
(Número de obras y acciones contratadas / Número de obras y acciones programadas)*100
Trimestral
Referencia de información:
Proceso de Programación Presupuestación (SHCP- Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación).
Reglas de Operación del Programa de Infraestructura Indígena.
Manual de Procesos del Programa.
Reglamento del Comité de Regulación y Seguimiento (CORESE).
Acuerdos de Coordinación.
Informes de los Servicios de Supervisión.
Seguimiento de Indicadores y resultados:
Sistema de Información del PROII (SIPROII)
Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH).
Consulta y disponibilidad:
Página web institucional.
Portal de Obligaciones de Transparencia.
Publicación de contratos de supervisión externa de obras.
Publicación de Acuerdos de Coordinación y listado de obras (DOF)
 
A.3.
Porcentaje de avance físico de ejecución de obras y acciones
A.3.1
(Avance físico / Calendario de ejecución programado) *100
Mensual
A.4.
Porcentaje de avance en el ejercicio del presupuesto
A.4.1
(Presupuesto ejercido / Presupuesto total programado) *100
Mensual
 
Actividades
Control y Evaluación
A.5.
Porcentaje de obras con servicio de supervisión
A.5.1
(Número de obras supervisadas / Número de obras contratadas)*100
Mensual
Referencia de información:
Proceso de Programación Presupuestación (SHCP- Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación).
Reglas de Operación del Programa de Infraestructura Indígena.
Manual de Procesos del Programa.
Reglamento del Comité de Regulación y Seguimiento (CORESE).
Acuerdos de Coordinación.
Informes de los Servicios de Supervisión.
Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social.
Seguimiento de Indicadores y resultados:
Sistema de Información del PROII (SIPROII)
Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH).
Sistema Informático de Contraloría Social de la SFP.
Consulta y disponibilidad:
Página web institucional
Portal de Obligaciones de Transparencia.
Publicación de contratos de supervisión externa de obras.
Publicación de Acuerdos de Coordinación y listado de obras (DOF).
 
A.6.
Porcentaje de efectividad en ejecución de obras y acciones
A.6.1
(Número de obras y acciones concluidas en plazo de ejercicio / Número de obras y acciones contratadas) *100
Anual
A.7.
Porcentaje de obras con contraloría social
A.7.1
Número de obras con contraloría social / Número de obras con contraloría social programadas
Trimestral
Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
ANEXO 6
REGLAMENTO DEL COMITE DE REGULACION Y SEGUIMIENTO (CORESE)
Capítulo Primero
Disposiciones Generales
Artículo 1. El Comité de Regulación y Seguimiento (CORESE) es el cuerpo colegiado de Coordinación Interinstitucional creado con el propósito de garantizar el cumplimiento de los compromisos correspondientes a las diferentes instancias participantes en la concertación y ejecución de acciones con los Gobiernos Estatales en el marco del Programa de Infraestructura Indígena.
La instalación del CORESE se hará por única ocasión y estará vigente en tanto sea considerado en las Reglas de Operación del Programa.
Artículo 2. El CORESE tiene como objetivos:
Asegurar que el Programa se ejecute con oportunidad y se cumpla con los compromisos establecidos, así como valorar y validar la programación, ejecución y seguimiento de las acciones del Programa con los Gobiernos Estatales.
Dar seguimiento a la promoción e instrumentación de la Contraloría Social para la vigilancia de las obras que se ejecuten a través del Programa.
Capítulo Segundo
De las Facultades
Artículo 3. Las facultades del CORESE son:
I.     Aprobar el orden del día de los asuntos que se sometan a su consideración.
II.     Asesorar la integración de la propuesta de obras que presente el gobierno del estado a la CDI.
III.    Ser instancia de seguimiento de la ejecución del Programa y el cumplimiento de los compromisos que se establezcan en el Acuerdo de Coordinación que suscriba el Gobierno del Estado con la CDI y de los compromisos emanados de las sesiones.
IV.   Ser instancia de seguimiento a la promoción e instrumentación de la Contraloría Social
V.    Revisar y validar documentalmente que las obras propuestas para ser incorporadas en el Acuerdo de Coordinación del Programa, cumplan con los requisitos y criterios establecidos en las Reglas de Operación, emitiendo el dictamen que corresponda a cada una de ellas, así como su pertinencia con el tipo de apoyos que otorga el Programa.
VI.   Conocer los anexos de ejecución para registro y seguimiento en los términos en que serán construidas las obras.
VII.   Conocer y validar los materiales y difusión y promoción de la Contraloría Social.
VIII.  Revisar que las aportaciones de recursos de los participantes se realicen conforme a lo convenido.
IX.   Acordar políticas y mecanismos que favorezcan la pronta ministración de recursos para la ejecución de los proyectos.
X.    Conocer y discutir los informes de avances físicos y financieros, conforme a los programas de ejecución de la obras y en su caso emitir el visto bueno de los mismos o las recomendaciones y observaciones que sean necesarias para el cumplimiento de los plazos de ejecución y metas convenidas.
XI.   Emitir el visto bueno sobre las modificaciones adiciones, reducciones o sustituciones a las obras pactadas o de cualquiera de los datos del Anexo 1 y de los montos pactados en general que hayan sido propuestas por cualquiera de las partes.
 
XII.   Conocer y discutir los informes de supervisión gerencial de las obras pactadas en el Acuerdo de Coordinación, emitiendo las recomendaciones y observaciones que sean necesarias para su correcta ejecución.
XIII.  Revisar y dar seguimiento a las acciones de entrega recepción de obras, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los participantes del Programa.
XIV. Recibir, analizar y discutir las quejas que se presenten sobre la ejecución de las obras y emitir opinión sobre la manera que deben atenderse.
XV.  Aprobar la integración de grupos de trabajo para la atención de tareas específicas en la ejecución del Programa y en apoyo a sus facultades.
Artículo 4. En caso de que se incumplan las actividades establecidas en el artículo anterior, la CDI podrá aplicar las sanciones establecidas en los numerales previstos para el efecto en las Reglas de Operación.
De la Integración
Artículo 5. El CORESE se integrará con los cargos y servidores públicos que a continuación se señalan:
I.     Presidente.- El Delegado Estatal de la CDI, con derecho a voz y voto.
II.     Secretario Técnico.- El servidor público titular de la Dependencia Estatal Responsable de atender el Programa en la entidad federativa según designación que emita el Gobierno del Estado, con derecho a voz y voto.
III.    Vocales.- Los representantes de la Comisión Federal de Electricidad, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Comisión Nacional del Agua y Organismo nacional o estatal de Vivienda en la entidad, quienes tendrán derecho a voz y voto exclusivamente en los asuntos de su competencia
IV.   Los titulares o representantes de las ejecutoras, quienes participarán con voz pero sin voto exclusivamente en los asuntos de su incumbencia.
V.    Los representantes del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Registro Agrario Nacional, quienes participarán con voz pero sin voto, exclusivamente en los casos de su incumbencia.
Artículo 6. Cada uno de los integrantes del CORESE podrá nombrar un suplente, facultándolo para ejercer los derechos y obligaciones establecidos para el titular en el presente instrumento.
Artículo 7. La constitución del CORESE se formalizará mediante acta de sesión, en donde quedarán asentados: el nombre de sus integrantes; el cargo que asumen; y la dependencia o institución de procedencia.
Los suplentes acreditarán su calidad mediante oficio que para tal efecto emita el integrante correspondiente del CORESE, quedando debidamente registrado y hecho del conocimiento de los demás integrantes en la primera sesión en la que participen.
En caso de que el Gobierno del Estado modifique o sustituya a la Dependencia Estatal Responsable o sean cambiados los servidores públicos representantes de cualquiera de los integrantes, se deberán actualizar los datos y hacerlo del conocimiento de los demás miembros.
Artículo 8. Corresponde al Presidente:
I.     Convocar al CORESE y proponer el orden del día que corresponda a las sesiones.
II.     Presidir las sesiones del CORESE en el lugar, fecha y hora indicada.
III.    Convocar a los invitados cuya presencia consideren necesaria los integrantes del CORESE que tienen derecho a voto.
IV.   Presentar el presupuesto anual del programa de obras convenido.
V.    Presentar los informes de la supervisión gerencial de las obras para conocimiento y análisis del CORESE.
 
VI.   Integrar y presentar el avance físico y financiero de las obras y de la aplicación de los recursos federales del Programa.
VII.   Proveer lo necesario para el debido funcionamiento del CORESE.
Artículo 9. Corresponde al Secretario Técnico:
I.     Proponer el calendario anual de sesiones.
II.     Presentar la propuesta de obras a concertar vía Acuerdo de Coordinación para su valoración y validación al interior del CORESE, con el soporte documental correspondiente.
III.    Presentar para su validación los materiales para la promoción de la contraloría social y el esquema de difusión.
IV.   Dar seguimiento a los acuerdos tomados en cada una de las sesiones, verificando su avance en las reuniones posteriores hasta su total cumplimiento.
V.    Levantar las actas y recabar las firmas de cada sesión y turnar los informes de validación, seguimiento y control convenidos en el Acuerdo de Coordinación, así como los indicados en las Reglas de Operación.
VI.   Recabar y resguardar ordenadamente los informes y demás documentos que soporten los acuerdos y decisiones que se tomen en el desempeño de las funciones del CORESE.
VII.   Presentar para el desahogo o canalización a la instancia que corresponda, las quejas que presenten las localidades de la población objetivo o cualquier persona respecto a la ejecución de las obras, la operación del Programa o sobre el cumplimiento de los compromisos contenidos en el Acuerdo de Coordinación.
VIII.  Informar en cada sesión los avances en las actividades de contraloría social.
Artículo 10. Corresponde a los Vocales:
I.     Participar, en las acciones de seguimiento que garanticen la ejecución expedita del Programa y el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Acuerdo de Coordinación.
II.     Emitir en su caso, las opiniones técnicas de los proyectos y obras en ejecución, así como de los informes de avance físico financieros.
III.    Informar la situación física de las obras derivado de las visitas que en su caso hagan a las mismas; así como de aquellas situaciones que sean de su conocimiento respecto a la ejecución del Programa.
Artículo 11.- Los Representantes del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Registro Agrario Nacional participarán en los asuntos de su competencia emitiendo las opiniones necesarias para el mejor desarrollo de las acciones del Programa; en la toma de decisiones tendrán derecho a voz sin voto.
Artículo 12. Los Representantes de las ejecutoras participarán en las sesiones informando el estado que guardan las obras bajo su responsabilidad.
Artículo 13. Se considera invitados a los servidores públicos de los tres órdenes de Gobierno, representantes de empresas contratistas u organizaciones técnicas y civiles cuya presencia consideren necesaria los integrantes del CORESE que tienen derecho a voto. La participación de los invitados se circunscribirá, en su caso a asesorar al CORESE emitiendo opiniones técnicas de los proyectos y obras en ejecución que éste le solicite.
Capítulo Tercero
De la Operación
Artículo 14. Los integrantes se obligan a cumplir con las tareas y los compromisos adquiridos en las sesiones, así como de aquellos que por su función les correspondan.
En las sesiones del CORESE, se presentarán por los responsables de su realización el informe, avance y cumplimiento de los acuerdos tomados en sesiones anteriores.
 
Artículo 15. El orden del día de la Sesión se integrará con los asuntos presentados por el Presidente, pudiendo sus integrantes solicitar la inclusión de asuntos de la competencia del órgano, para lo cual deberán de hacerlos llegar debidamente integrados con una anticipación de cinco días hábiles previos a la celebración de la misma.
Se podrán presentar en asuntos generales, temas que por su urgencia y característica deban ser tratados pese a no haber sido incluidos en el orden del día, siempre y cuando los asistentes lo aprueben, debiendo incluirse la documentación soporte del mismo.
Artículo 16. El CORESE deberá sesionar en forma ordinaria por lo menos una vez por mes, en el lugar, fecha y hora convenidos. En cada una de estas sesiones, además de los previstos en el orden del día, deberán atenderse regularmente los siguientes asuntos:
I.     La presentación y análisis de los avances físico financieros.
II.     El seguimiento en la ejecución del Programa y el cumplimiento de los compromisos que se establezcan en el Acuerdo de Coordinación.
III.    El seguimiento y avance de los acuerdos tomados.
IV.   Los avances y situación en la instrumentación de la contraloría social.
El CORESE podrá convocar a sesiones extraordinarias cuando así lo requiera.
Artículo 17. Las sesiones ordinarias se realizarán previa convocatoria del Presidente, que será comunicada por escrito a los integrantes del CORESE con un mínimo de 3 días hábiles de anticipación, dando a conocer el día, hora y lugar de la sesión, así como el orden del día y anexando la información complementaria de los puntos a tratar. Las sesiones extraordinarias se convocarán de igual forma, con un día hábil de antelación.
Artículo 18. Para que las sesiones ordinarias y extraordinarias del CORESE se consideren válidas se deberá cumplir con la asistencia mayoritaria de los integrantes que cuenten con voz y voto, entendiéndose por mayoría más del 50% de los mismos.
Artículo 19. En el supuesto de que no se reúna el quórum requerido conforme a lo indicado en el numeral anterior, el Secretario Técnico levantará el acta en la que conste el hecho y el Presidente convocará a una nueva reunión, la cual tendrá que realizarse en un plazo no mayor de tres días hábiles, contados a partir de la fecha originalmente considerada.
Artículo 20. Los asuntos presentados en las sesiones del CORESE deberán sustentarse con análisis cuantitativos y cualitativos, así como con la documentación soporte correspondiente.
Artículo 21. Los acuerdos deberán tomarse por unanimidad de votos de los integrantes con derecho al mismo; cuando esto no suceda, el asunto se someterá a revisiones y adecuaciones hasta obtener el acuerdo unánime.
Artículo 22. En cada sesión se levantará un acta, en donde se indicarán e identificarán con precisión los acuerdos tomados, la cual será elaborada por el Secretario Técnico, quien la remitirá a los participantes en un plazo no mayor de tres días hábiles posteriores a la reunión para su revisión. En caso de no recibirse comentarios al acta, en un plazo de cinco días hábiles a partir de su recepción, se entenderá que la misma es aprobada en sus términos y por tanto válidos los acuerdos tomados, procediendo a su firma al menos por el Presidente y Secretario Técnico, turnándose copia del acta firmada a cada uno de los integrantes del CORESE.
Artículo 23. La Dependencia Estatal Responsable por parte del gobierno del estado, atenderá las observaciones y recomendaciones emanados del CORESE, en los términos en los que hayan sido aprobados.
Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
 
ANEXO 7.
Modelo de Anexo de Ejecución
ANEXO DE EJECUCION DE LA OBRA __(se escribirá el nombre de la obra, como se determinó en el Anexo 1 del Acuerdo de Coordinación), EN ADELANTE "LA OBRA", EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA, EN ADELANTE "EL PROGRAMA", DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, EN LO SUCESIVO "LA COMISION", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ____________________ (DEPENDENCIA O ENTIDAD ESTATAL DESIGNADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO RESPONSABLE DE ATENDER EL PROGRAMA) ____________________ DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ____________________, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR ____________________, EN SU CARACTER DE ____________________, Y COMO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA, ____________________, REPRESENTADA POR ____________________, EN SU CARACTER DE ____________________; A LAS QUE SE LES DENOMINARA "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y "LA ENTIDAD EJECUTORA" RESPECTIVAMENTE Y CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA "LAS PARTES"; PARA EL EJERCICIO FISCAL ______, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:
ANTECEDENTES
I.     Con fecha _____ de ____ de _______ "LA COMISION" y el Gobierno del Estado Libre y Soberano de ________, en adelante "EL GOBIERNO DEL ESTADO" suscribieron el Acuerdo de Coordinación cuyo objeto es la ejecución de "EL PROGRAMA" de conformidad sus las Reglas de Operación durante el ejercicio fiscal ______, en lo sucesivo "EL ACUERDO DE COORDINACION".
II.     "LA COMISION" mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el _______________ dio a conocer las Reglas de Operación de "EL PROGRAMA".
III.    En "EL ACUERDO DE COORDINACION" suscrito entre "LA COMISION" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" convinieron la siguiente estructura financiera:
   "LA COMISION" el ______% de la aportación total, cantidad proveniente de recursos de "EL PROGRAMA".
   "EL GOBIERNO DEL ESTADO" el ________% de la aportación total, cantidad proveniente de recursos propios.
*En caso de existir recursos por parte de los municipios, se incluirá el párrafo siguiente:
Por lo que se refiere a la cantidad señalada en el párrafo anterior "EL GOBIERNO DEL ESTADO" podrá realizar las gestiones necesarias para que el municipio en el que se encuentre la población beneficiada aporte el _____% de la aportación del estado, para lo cual "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga a suscribir con el municipio el convenio respectivo.
DECLARACIONES
I. "LA ENTIDAD RESPONSABLE" declara que:
I.1.   Es la entidad designada por "EL GOBIERNO DEL ESTADO", con base en las Reglas de Operación de "EL PROGRAMA", por medio del oficio No. _____ de fecha _____ para coordinar las acciones relacionadas con "EL PROGRAMA".
I.2.   Su representante, ____________ se encuentra facultado para suscribir el presente Anexo de Ejecución, con diferentes instancias del Gobierno Federal, Estatal y Municipal para la realización de actos relacionados con los programas de interés social, como lo establecen los artículo __________ de ________________.
I.3.   Señala como domicilio para efectos del presente Anexo de Ejecución, el ubicado en
_________________, del Estado de _____________.
II. "LA EJECUTORA" declara que:
II.1.  Es ________________
II.2.  Su representante, ________________ tiene las facultades para suscribir el presente instrumento, con base en ___________________ emitido por ______________________con fecha ________.
II.3.  Señala como domicilio para efectos del presente Anexo de Ejecución, el ubicado en _________________, del Estado de _____________.
III. "LAS PARTES" declaran que:
III.1. Se comprometen a cumplir con todas las obligaciones emanadas del presente instrumento jurídico, de "EL ACUERDO DE COORDINACION", y las disposiciones contenidas en las Reglas de Operación de "EL PROGRAMA" y la normatividad federal aplicable.
CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO. "LAS PARTES" convienen en realizar de forma coordinada y dentro del marco de "EL PROGRAMA" "LA OBRA (anotar una descripción concisa del objeto de la ejecución de los trabajos, el volumen de obra a ejecutar, anotando la descripción general de la misma, de manera que se identifique la magnitud de los trabajos o servicios, sin que resulte necesario especificar los conceptos de trabajo a ejecutar y periodo estimado de ejecución) __________________, en la localidad de _________________, Municipio de ______________, en beneficio de _________ habitantes; conforme a los proyectos ejecutivos validados por el Comité de Regulación y Seguimiento, "EL CORESE".
SEGUNDA.- RECURSOS. Para el cumplimiento del objeto de "EL ACUERDO DE COORDINACION" y del presente instrumento, la inversión total será hasta por $_____________ (_____________ 00/100 M.N.), de los cuales "LA COMISION" aportará el ____%, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" el ___% y "EL MUNICIPIO"_____%, para iniciar su proceso de licitación (o en su caso por administración directa), los importes reales serán los que se establezcan en el contrato correspondiente. Dichos recursos estarán sujetos a disponibilidad presupuestal y deberán aplicarse en el presente ejercicio fiscal. Los recursos de los que se trata única y exclusivamente serán destinados a la ejecución de "LA OBRA" y su ejercicio se regirá bajo la legislación federal aplicable en la materia.
TERCERA.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE. "LA ENTIDAD RESPONSABLE" se obliga, de manera enunciativa más no limitativa, a:
a.     Tramitar al mismo tiempo la autorización de recursos federales y estatales para la ejecución de la obra, anexando a su solicitud de autorización de recursos federales la copia de su solicitud de recursos estatales y viceversa; ya que "LA ENTIDAD RESPONSABLE" deberá contar con la autorización de dichos recursos en un término de 15 días naturales, a partir de la firma del presente anexo de ejecución.
b.     Entregar los recursos de manera oportuna para el pago del anticipo de obra, estimaciones y finiquito, en los importes requeridos conforme a la estructura financiera convenida y a los montos efectivamente contratados.
c.     Informar a los habitantes de las localidades donde se ejecuten las obras, respecto de las mismas cuando así sea solicitado, conforme a la normatividad aplicable.
d.     Informar a los habitantes de las localidades donde se ejecuten obras, los costos estimados que deberán cubrir para su operación y mantenimiento, tratándose de proyectos de agua potable, drenaje o saneamiento, antes de que se realice la licitación o adjudicación de la obra.
e.     Responsabilizarse de que "LA ENTIDAD EJECUTORA" lleve a cabo el proceso de licitación o de
adjudicación de acuerdo a las características de cada obra, dentro de los 45 días siguientes a la firma del Acuerdo de Coordinación.
f.     Vigilar y asegurarse que la licitación, contratación y ejecución de las obras se realice con base en la legislación federal y las disposiciones aplicables a los subsidios federales, así como lo establecido en las Reglas de Operación y lo señalado en el Acuerdo de Coordinación.
g.     Hacerse responsable de la ejecución de "LAS OBRAS".
h.     Vigilar que las obras se construyan conforme a las especificaciones, plazos y presupuestos que, se establezcan en el presente Anexo de Ejecución, y en cualquier caso, observar los plazos previstos en las disposiciones legales para realizar el gasto de los recursos federales. En su caso, instrumentar las medidas preventivas y correctivas para que las obras se ejecuten conforme a lo convenido con "LA COMISION".
i.      Verificar que las entidades ejecutoras integren y mantengan ordenados los expedientes técnicos unitarios de obra, con base en las disposiciones legales aplicables.
j.      Asegurarse de que "LA ENTIDAD EJECUTORA" elabore las actas de entrega-recepción a la conclusión de las obras por los contratistas, así como elaborar las actas respectivas cuando se entreguen las obras a las dependencias u órdenes de gobierno que se responsabilizarán de su operación y mantenimiento, utilizando los formatos que emita "LA COMISION".
CUARTA.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD EJECUTORA. Para el cumplimiento del objeto del presente Anexo de Ejecución, "LA ENTIDAD EJECUTORA" se obliga, de manera enunciativa mas no limitativa, a:
a.     Ejecutar las obras con apego a las disposiciones aplicables al uso de los recursos federales y a lo señalado por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su reglamento. En su caso, ajustarse a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento. Los contratos que a su vez firmen los ejecutores también deberán estipular el cumplimiento de las disposiciones para el uso de los recursos federales.
b.     Contar con los proyectos ejecutivos de las obras, en los términos previstos por las Reglas de Operación, lo cual incluye disponer de las autorizaciones relacionadas con la construcción de las mismas, conteniendo las autorizaciones ambientales, de cambio de uso del suelo y las relacionadas con los derechos de vía, servidumbres de paso y uso, disposición o afectación de los recursos requeridos por las obras, incluyendo los inherentes al aprovechamiento del agua, conforme a lo previsto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
c.     Iniciar el proceso para la contratación de las obras en un plazo no mayor a los 45 días naturales posteriores a la firma del Acuerdo de Coordinación.
d.     Asegurar el cumplimiento de las normas técnicas y normas oficiales mexicanas que correspondan, y en general, las medidas de cualquier naturaleza que se deriven de la construcción de las obras.
e.     Integrar el expediente técnico unitario por cada obra a su cargo, conforme a las disposiciones legales aplicables.
f.     Permitir a "LA COMISION" la supervisión de obra a través del contratista que para tal efecto le indique.
QUINTA.- "LAS PARTES" acuerdan que los recursos que no sean devengados al 31 de diciembre de 20__, incluyendo los rendimientos financieros que generen, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación conforme a lo previsto en el numeral "3.1.2.6 Recursos no devengados" de las Reglas de Operación del Programa.
SEXTA.- GASTOS EXCLUIDOS. "LAS PARTES" acuerdan que quedan expresamente excluidos por parte de los gobiernos de las entidades federativas, dependencias y entidades federales y las entidades ejecutoras
los gastos directos e indirectos, la contratación de personal, la adquisición, arrendamiento, remodelación, mantenimiento o equipamiento de cualquier tipo de inmueble, así como la adquisición y/o renta de vehículos, maquinaria y equipo.
SEPTIMA.- DEPENDENCIA LABORAL. "LAS PARTES" manifiestan que el personal que contraten, comisionen o aporten por sí mismas para la realización de las acciones del presente instrumento, no tendrá ninguna relación de trabajo con las otras y quien directamente los empleó asumirá la responsabilidad laboral que en su caso derive, no existiendo en el presente caso la figura de patrones solidarios o sustitutos.
OCTAVA.- SUSPENSION DE MINISTRACIONES. El incumplimiento a cualquiera de los compromisos asumidos por "LA ENTIDAD EJECUTORA", originará la suspensión de las ministraciones para la ejecución de "LA OBRA", aplicándose las disposiciones a que hubiere lugar en materia de responsabilidad administrativa, independientemente de las de orden civil o penal que lleguen a configurarse, siendo aplicables las disposiciones contenidas en las Reglas de Operación de "EL PROGRAMA".
NOVENA.- JURISDICCION. "LAS PARTES" acuerdan que en caso de presentarse alguna controversia derivada del incumplimiento del presente instrumento, se resolverá de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley de Planeación.
DECIMA.- MODIFICACIONES. El presente Anexo de Ejecución podrá ser revisado, adicionado o en su caso modificado. Los cambios deberán constar por escrito a través de un Convenio Modificatorio al Anexo de Ejecución, mismo que entrará en vigor a partir del día de su suscripción.
DECIMA PRIMERA.- CONTRALORIA SOCIAL. "LAS PARTES" impulsarán la Contraloría Social de "EL PROGRAMA" con la finalidad de facilitar a los beneficiarios el acceso a la información para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos. La promoción se realizará con base en lo establecido en las Reglas de Operación de "EL PROGRAMA", en los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los Programas federales de desarrollo social vigentes, y en los documentos de Contraloría Social de "EL PROGRAMA" validados por la Secretaría de la Función Pública.
Para su mejor desarrollo e instrumentación "LA CDI" entregara a "EL GOBIERNO DEL ESTADO" toda la información, documentación y capacitación necesaria para que la difusión e instrumentación de la Contraloría Social.
Por su parte, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se compromete a conformar y capacitar y asesorar a los comités de Contraloría Social, así como recabar los informes que deriven de su actuación para su registro en los mecanismos institucionales correspondientes; y poner a su disposición la información y mecanismos necesarios para el adecuado desarrollo de sus actividades.
DECIMA SEGUNDA.- VIGENCIA. El presente Anexo de Ejecución, iniciará su vigencia a partir del día siguiente de su firma y concluirá hasta el total cumplimiento de los compromisos emanados del mismo, sin que puedan exceder del _____ de __________ de 20___.
Enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal, firman el presente Anexo de Ejecución en la Ciudad de __________________, Estado de __________________, a los ______días del mes de_____ de 20__.
POR "LA ENTIDAD RESPONSABLE"
________________________________
POR "LA EJECUTORA"
_________________________________
 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ANEXO DE EJECUCION DE LA OBRA ______________ QUE CELEBRAN ________________ (ENTIDAD RESPONSABLE) DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ____________________, REPRESENTADA POR ____________________, EN SU CARACTER DE __________________, Y COMO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA, _________________,
REPRESENTADA POR ____________________, EN SU CARACTER DE ____________________; EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA, EN EL EJERCICIO FISCAL 20___."
Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
ANEXO 8.
Modelo de Acta de Entrega Recepción de Obra.
ACTA DE ENTREGA â RECEPCION DE OBRA
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA
EN LA LOCALIDAD DE ________________________ DEL MUNICIPIO DE _________________________ SIENDO LAS __________ HORAS DEL DIA _____ DE____________________ DEL _____, ESTANDO REUNIDOS EN EL SITIO EN DONDE FUERON EJECUTADOS LOS TRABAJOS DE: (anotar el nombre de la obra, como se determinó en el Anexo 1 del Acuerdo de Cordinación)___________________________________________________________________,
LOS REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES Y COMITE DE OBRA, CON EL OBJETO DE VERIFICAR SU TERMINACION Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCION, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 68 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 164, 165, 166 Y 167 DE SU REGLAMENTO Y AL NUMERAL 3.1.2.4 DE LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA, LA ENTREGA FORMAL POR PARTE DE ____(nombre del o la contratista)_____ REPRESENTADA POR EL _____(nombre del apoderado legal)____________ A LA ___________(dependencia ejecutora)__________ REPRESENTADA POR ______ (nombre del representante)_________, QUIEN RECIBE A SATISFACCION LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: (una breve descripción de los trabajos)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PARA BENEFICIAR A LA (S) LOCALIDAD (ES) DE:_________________________________________
PROGRAMA: ___________________________.
SUBPROGRAMA: __________________________
BENEFICIARIOS: __________________________
CONTRATO NUMERO: ________________ DE FECHA: ___________; IMPORTE (CON I.V.A. INCLUIDO) $_______________________________________________________________________________________.
FIANZA DE ANTICIPO ______________________POR UN IMPORTE DE $ _______________________.
FIANZA DE CUMPLIMIENTO ________________ POR UN IMPORTE DE $ _______________________.
FIANZA DE VICIOS OCULTOS _______________POR UN IMPORTE DE $ _______________________.
INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA (SEGUN CONTRATO): __________________________________.
TERMINO DE EJECUCION DE LA OBRA (SEGUN CONTRATO): _______________________________.
FECHA REAL DE INICIO DE LA OBRA: ___________________________________________________.
FECHA REAL DE TERMINO DE LA OBRA: ________________________________________________.
NUMERO DE CONVENIO MODIFICATORIO: ______________________________________________.
IMPORTE FINAL AUTORIZADO: ________________________________________________________.
EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PROVIENE DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA. CON BASE A LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA AUTORIZADA Y EJERCIDA:
INVERSION
TOTAL
FEDERAL
ESTATAL
MUNICIPAL
AUTORIZADA
 
 
 
 
EJERCIDA
 
 
 
 
DIFERENCIA
 
 
 
 
DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL CONTRATO DE REFERENCIA Y SUS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS, EL IMPORTE EJERCIDO SE REALIZO DE LA SIGUIENTE MANERA:
ESTIMACION (ES)
MONTOS
 
ESTIMADO
ACUMULADO
No.
 
 
No.
 
 
No.
 
 
No.
 
 
TOTAL
 
 
ANTICIPO OTORGADO
 
AMORTIZACION DEL ANTICIPO
 
SALDO CANCELADO DE LA OBRA
 
 
LAS PARTES CONVIENEN QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION FINAL ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE BIENES INSTALADOS, SE HACE CONSTAR DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA.
DERIVADO DEL RECORRIDO E INSPECCION AL SITIO DE LA OBRA, POR LOS REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES Y COMITE DE OBRA, Y UNA VEZ VERIFICADA LA TERMINACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, LAS PARTES MANIFIESTAN QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA.
ESTA ACTA NO EXIME A LA CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE PUEDAN SURGIR EN EL TRANSCURSO DE DOCE MESES RESPECTO DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DE ACUERDO AL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA FEDERACION, ESTADO O EL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, PARA LO CUAL SE COMPROMETE A ENTREGAR LA GARANTIA RESPECTIVA (FIANZA) EN UN PLAZO NO MAYOR A TRES DIAS HABILES A PARTIR DE LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA.
LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SERA: _________________________________, POR LO QUE SE HAN REALIZADO LOS PROCEDIMIENTOS PARA SU ENTREGA â RECEPCION.
LEIDA POR LAS PARTES Y ENTERADAS EN SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LA RATIFICAN Y FIRMAN LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN.
ENTREGA POR LA CONTRATISTA
 
RECIBE POR LA EJECUTORA
 
 
 
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
 
 
RESIDENTE DE OBRA
TESTIGOS
 
 
 
POR LA DEPENDENCIA ESTATAL
RESPONSABLE
 
POR EL COMITE DE OBRA
 
 
 
NOMBRE Y CARGO
 
PRESIDENTE DEL COMITE
POR EL MUNICIPIO
 
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE Y CARGO
 
NOMBRE Y CARGO
 
 
 
POR LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
 
 
 
NOMBRE Y CARGO
DELEGACION ESTATAL DE LA CDI
 
NOMBRE Y CARGO
CENTRO COORDINADOR CCDI
 
 
 
___________________________________________________
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y DE LA EMPRESA
SUPERVISION GERENCIAL DE OBRAS
 
 
 
POR EL ORGANO ESTATAL DE CONTROL
_________________________________________
NOMBRE Y CARGO
 
 
LAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE ENTREGA â RECEPCION DE LA OBRA: ___________________________________________________________________________________________________________________________, DEL ESTADO DE ________________, SEGUN CONTRATO No. _________________DE FECHA __ DE _________ DE 20__, SUSCRITA ENTRE EL C. __________________________, SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA EMPRESA ________________________ Y EL C. _____________________________________ RESIDENTE DE OBRA,
DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA _______________________________________________.
Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
ANEXO 9.- Cuestionario Unico de Información Socioeconómica 2017

 

 

Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
 

Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
 

Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
 

Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
 

Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
 

Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
 

Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
 
ANEXO 10, "Formato de Verificación de Documentación del Proyecto ejecutivo"

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el primero de enero del año 2017.
SEGUNDO.- Se abroga el Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de
Infraestructura Indígena a cargo de la Dirección General de Infraestructura de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para el ejercicio fiscal 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2015.
TERCERO.- Los Programas sujetos a Reglas de Operación a cargo de la CDI avanzarán durante el 2016, en el establecimiento de los componentes de la información relacionada con el domicilio geográfico, de acuerdo con lo establecido en la Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Actualmente, los Programas operan en localidades elegibles por la CDI, con información referida a los diferentes niveles de desagregación geográfica (entidad, municipio y localidad).
CUARTO.- La entrega de los apoyos a los beneficiarios del Programa se hará mediante transferencias electrónicas de fondos, directamente de la Tesorería de la Federación, para lo cual la SHCP determinará la forma en que la CDI contratará los servicios bancarios adecuados al perfil y tipo de beneficiarios de que se trate. Quedan exceptuados los casos en que no se cuente con servicios bancarios en la localidad del beneficiario. Lo anterior para dar cumplimiento al artículo Vigésimo Fracción I del "Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2012.
QUINTO.- Con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos y prioridades nacionales, el Programa, dentro del ámbito de sus atribuciones y de acuerdo a lo establecido en las presentes reglas de operación, deberá identificar e implementar acciones que contribuyan al logro de los objetivos de la Cruzada contra el Hambre. Dichas acciones atenderán a los hogares y sus integrantes que se encuentren en situación de pobreza extrema de alimentación, indistintamente en el lugar en que se encuentren dentro del territorio nacional, evaluados e identificados a partir de la información socioeconómica integrada al Sistema de Información de Desarrollo SIFODE. Lo anterior, con base en los Lineamientos de Evaluación de Condiciones Socioeconómicas de los Hogares de la Secretaría de Desarrollo Social y disponibles en la dirección: http://normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/2_Normas/2_Sustantivas/Lineamientos_SIFODE.pdf
Asimismo, cuando aplique, para las acciones de servicios básicos e infraestructura social básica se atenderá a las personas que habitan en las Zonas de Atención Prioritaria urbanas y rurales vigentes que ha determinado la Secretaría de Desarrollo Social y disponibles en la dirección electrónica: http://sisge.sedesol.gob.mx/SISGE/. Para implementar dichas acciones, el Programa podrá realizar los ajustes necesarios en su planeación y operación, estableciendo los acuerdos, la coordinación y vinculación interinstitucional correspondientes, sin menoscabo de lo establecido en las presentes reglas de operación y de las metas establecidas, así como en función de la capacidad operativa y disponibilidad presupuestal
La Unidad Responsable del Programa deberá informar las acciones, presupuesto y avances en las metas e indicadores de las acciones que se desarrollen para dar cumplimiento a los objetivos de la Cruzada.
Dado en la Ciudad de México, a los diecinueve días del mes de diciembre de 2016.- La Directora General, Nuvia Magdalena Mayorga Delgado.- Rúbrica.
 

En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edición.
 


CONSULTA POR FECHA
Do Lu Ma Mi Ju Vi
crear usuario Crear Usuario
busqueda avanzada Búsqueda Avanzada
novedades Novedades
top notas Top Notas
quejas y sugerencias Quejas y Sugerencias
copia Obtener Copia del DOF
Publicaciones relevantes Publicaciones Relevantes
versif. copia Verificar Copia del DOF
enlaces relevantes Enlaces Relevantes
Contacto Contáctenos
filtros rss Filtros RSS
historia Historia del Diario Oficial
estadisticas Estadísticas
estadisticas Vacantes en Gobierno
estadisticas Ex-trabajadores Migratorios
La traducción es automática y puede contener errores o inconsistencias
INDICADORES
Tipo de Cambio y Tasas al 22/11/2019

DOLAR
19.4138

UDIS
6.339714

TIIE 28 DIAS
7.7900%

TIIE 91 DIAS
7.6500%

Ver más
ENCUESTAS

¿Le gustó la nueva imagen de la página web del Diario Oficial de la Federación?

 

0.110712001508857610.jpg 0.192286001221699769.jpg 0.821786001312920061.gif 0.475545001508857915.jpg
Diario Oficial de la Federación

Río Amazonas No. 62, Col. Cuauhtémoc, C.P 06500, Ciudad de México
Tel. (55) 5093-3200, donde podrá acceder a nuestro menú de servicios
Dirección electrónica: www.dof.gob.mx

111

AVISO LEGAL | ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2019